证券从业资格

1.某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际）：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方提出工期延期20天与费用补偿2万元的要求。（二）施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10天，其中连续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现50年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10天与费用补偿2万元的要求。（三）施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5天与费用补偿1万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见?

填空题

2.依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金（）。

单选题

A. 在颁发接收证书时全部返还~||~在颁发履约证书时全部返还~||~在颁发接收证书和履约证书时各返还一半~||~不再返还

3.在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。

单选题

A. 发包人承担费用和工期损失~||~承包人承担费用和工期损失~||~承包人承担费用，但工期给予顺延~||~发包人承担费用，但工期给予顺延

4.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵守项目建设的（），即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。

单选题

A. 一般规律~||~基本规律~||~内在规律~||~外在规律

5.合同法律关系由（）等要素构成。

多选题

A. 主体~||~客体~||~行为~||~事件~||~内容

6.FIDIC《施工合同条件》下，下列变更估价的说法正确的有（）。

多选题

A. 实施变更工作未导致工程施工组织发生实质性变化，不应调整项目的单价~||~变更工作内容在合同中没有价格，应按照以工程师确认为准的原则确定价格~||~工程量的变更造成的该项工作每单位工程量费用的变动超过1%的，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整~||~原定工作被删减后，承包商可对该工作的直接费用提出补偿~||~工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的0.01%，则允许对某一项工作规定的费率或价格加以调整

7.某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人（　）。

单选题

A. 无须赔偿承包人损失，工期也不顺延~||~无须赔偿承包人损失，工期应予顺延~||~应当赔偿承包人损失，工期应予顺延~||~应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

8.监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于（　）。

多选题

A. 参与监理工作人员的业务专长和经验~||~是否遵循了规范化的管理程序和方法~||~监理工作的内容和范围~||~参与监理工作人员的创新想象力和风险意识~||~监理招标的成功与否

9.设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，（）。

多选题

A. 负责设计变更~||~负责设计交底~||~参加隐蔽工程验收~||~参与施工组织~||~参加工程竣工验收

10.工程延期应具备的条件是（）

多选题

A. 非承包人原因~||~在施工过程中发生~||~与监理有关~||~满足FIDIC条件第53条的规定

11.在仲裁协议中，（）是必须约定的内容。

单选题

A. 仲裁的地点~||~仲裁的时间~||~选定的仲裁员~||~选定的仲裁委员会

12.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（）。

单选题

A. 从投保之日到最终结算日~||~从投保之日到工程竣工移交之日~||~从现场开始工作到工程竣工移交之日~||~从现场开始工作到解除缺陷责任期结束

13.与建设工程监理有关的建设工程行政法规有（）｡

多选题

A. 建设工程质量管理条例~||~建设工程勘察设计管理条例~||~中华人民共和国土地管理法~||~中华人民共和国土地管理实施条例~||~建筑工程施工许可管理办法

14.关于“保留金”，下列说法错误的是（）。

单选题

A. 在业主手中~||~用于承包商违约赔偿费~||~应从首次支付进度款时起扣~||~不属承包商的工程款

15.当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，（　）。

单选题

A. 不需承担赔偿责任~||~应承担赔偿责任~||~双方共同承担~||~由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

16.承包人可索赔的费用包括（）

多选题

A. 人工费~||~保函手续费~||~贷款利息~||~保险费~||~机会损失

17.下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是（　）。

单选题

A. 施工招标~||~材料招标~||~设备招标~||~设计招标

18.监理工程师应在约定时间按设计图纸核实已完工程量（即工程计量），此时若监理工程师按约定时间通知承包人，而承包人不参加计量，则监理工程师的计量（）。

单选题

A. 无效~||~有效~||~经发包人同意后有效~||~承包人计量后按承包人的计量计算

19.工程施工质量不符合要求时，经返工重做或更换器具、设备的检验批应（）。

单选题

A. 予以验收~||~有条件验收~||~重新进行验收~||~专门验收

20.清单上的数量是承包人实际完成的数量。（）

判断题